土方开挖合同模板

　　发包人： 承包人：

　　沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目，经发包人、承包人协商一致，为明确双方的权利和义务,签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1 工程名称： 2 工程地点： 3 工程规格： 4 5#楼：约50000m 1# 2# 3#楼 约150000m

　　二、发包人向承包人提供的相关资料：

　　1、 地质勘查报告1份;

　　2、 桩基平面图1份;

　　3、 止水帷幕及支护施工图1份;

　　4 、施工技术交底1份;

　　5 、井点降水平面图1份;

　　6、 深基坑土方开挖图1份。

　　三、工期：

　　自 20xx 年 7 月 1 日至 20xx 年 7 月 20 日，20个日历天，实际开工日期以发包人通知为准。

　　四：承包方式：人工+机械(施工用电由施工方负责) 五：工程造价及支付方式：

　　1 、工程造价 (不含税) 33

　　按现场测量实际土方量9元/M，共计20万M，其中5万M需运到发包人指定地点，余土由承包人自行解决。

　　2、 付款方式 333

　　(1) 验收并经过相关部门检测通过，无息退回履约保

　　(2) 待1# 2# 3# 楼主体施工至+0.00以上6层，付总

　　(3) 主体封顶付35%;

　　(4) 余款5%作为质量保证金。

　　六、质量标准：

　　依据现行施工验收规范。

　　七、变更及工程量的调整:

　　本合同价款只调整如下两项:

　　1 、设计变更;

　　2、 现场鉴证。

　　八、发包方责任:

　　1 、提供电源，且由承包人交纳电费;

　　2、 施工监督;

　　3、 收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。

　　九、 承包方责任：

　　1 、办理土方开挖、运输的相关手续，并承担相应责任及费用;

　　2 、确保施工质量及施工工期，并严格按施工方案施工; 3 、确保安全文明施工，由承包人承担全部安全责任; 4 、扰民及外界干扰由承包人解决并承担费用;

　　5 、接受发包人、监理单位的检查与验收

　　6 、修理施工坡道;

　　7 、将50000M上表土运至发包方的第二期项目的指定地点，并按承包方要求堆放;

　　8 、将第一期施工现场平整至室外坪;

　　9 、机械开挖不得扰动地基土，人工清槽由发包人承担; 10 将桩头自槽底运出施工现场;

　　11 自行解决施工现场道路及出入口。

　　十 、违约责任：

　　1 、按栋号要求工期，每栋号提前或延迟一天，每天奖罚5000元;

　　2 、达不到施工要求质量，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款;

　　3、承包人明显不能履约合同时，发包人可以终止本合同，并

　　4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的是情

　　5 、达不到降水效果，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款。 3

　　十一 、争议解决的方式：

　　1 、向当地主管部门调解;

　　2 、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;

　　3 、向沧州市人民法院起诉。

　　十二 、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜，双方协商解决。

　　发包人： 承包人：

　　年 月 日 年 月 日