要看合同是否约定先付工程款。1、如果合同约定先付工程款,就可以顺延工期。2、否则就不能顺延。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行时,乙方可停止施工,由甲方承担违约责任。
工期顺延怎么确认
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延的工期应纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。
春节工期顺延合同约定是怎样的
应当依照合同约定执行,春节不属于不可抗力或者情势变更情况。合同的内容,即合同的当事人订立合同的各项具体意思表示,具体体现为合同的各项条款。合同的内容由当事人约定,一般应包括以下条款:(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
建筑工程施工工期到期是否需要延期
建筑工程施工工期到期需要延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
装修延误工期怎么办
大部分业主在装修时都会碰到装修公司延误工期的问题,造成工期延误的原因是多方面的,不管是合理范围内的,还是特殊情况造成的,大家都需要对工期延误有一个清楚的了解,既有助于自己维权,又能避免工期越拖越长。对于工期延误首先要判断是否在合理范围内。举个例子如果施工正好处于雨季,像油漆工、泥瓦工这些项目是无法正常展开的,建议业主与装修工人沟通好,在项目顺序上做一些合理的调整。有两种特殊情况的延误,大家需要注意一下。一种情况是装修材料不能及时到位,还有一种情况就是返工。为了避免这两种情况的发生,业主在和装修公司签订合同前一定要明确需要的材料品牌和类型,装修时最好有专业的监理,或者业主自己多抽时间去监工,以便能及时发现问题并处理。总结一下,遇到装修公司延误工期的情况,业主要先弄清楚原因,如果是人为原因造成的,在解决问题的同时要维护自己的权益。如果是因为施工质量不得不延误,千万不要强行压缩工期,所谓慢工出细活,毕竟今后住在房子里的人是你自己。
分包起诉总包甲方是否有连带责任
分包方起诉总包方,甲方(发包方)不承担连带责任,但人民法院可以追加发包方为本案的当事人,且发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人(分包方)承担责任。 该内容由 陆洋律师 和 律说律答 共创回答
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容