甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称：
2、工程地点：
二、工程内容：
1、依据甲乙双方确认的设计图施工，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为三面塔式广告牌一座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图 (含钢结构及基础施工图)。
三、承包方式和造价：
三面塔式广告牌一座，单价 元(大写： )。 本项目由甲方以包工包料方式委托
四、工程价款支付、结算方式：
付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的 ,计人民币 元;钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的 ，计人民币 元;余款待工程完工验收合格后一次性付清。
五、 工程期限为 天。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，工期相应顺延。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源，甲方协助乙方选好材料堆放场地。
3、原材料
堆放场地由甲方负责协调乙方使用;材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失
4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。
6、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖，同时此合同终止。
(二)乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔(牌)结构安全性。广告塔主体质保期为 年，灯具保修期为 年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责。
2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的0.5%赔偿甲方损失。
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因，工期顺延。
5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
八、附则：
(一)合同未尽事宜，由双方协商解决。
(二)本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。
(三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。
(四)本合同从双方签字盖章之日起生效。
甲方代表人签字： 乙方代表人签字：
(盖章) (盖章)
年 月 日 年 月 日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容